本招标项目为中国铁塔江西省 2025年南昌市行业监控设备及施工项目（招标编号：ZJZB-2025-21564），招标人为【中国铁塔股份 江西省 】， 项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。
1. 招标范围
1.1招标内容：本项目为集中招标项目。本次集中招标合同有效期为：自合同签订之日起62个月。
1.1.1采购内容：采购监控设备（含安装）、链路及平台支撑服务。
1.1.2项目预算：含税预算金额265.7564万元、货物部分含税预算金额150.2041万元,货物部分不含税预算金额132.9239万元；施工部分含税预算金额12.4143万元,施工部分不含税预算金额11.3892万元；服务部分含税预算金额103.138万元，服务部分不含税预算金额97.3万元。
1.1.3标包划分：本项目不划分标包，取1名中标人。
1.1.4实施区域：江西省南昌市。
1.1.5工期：下达订单后15日内完工。
1.1.6承包方式：包工部分包料，成交投标人负责施工进场协调，因协调不成导致的工期延误、项目停滞由成交投标人承担损失，且采购人不予结算。
1.1.7项目类型：货物类、施工类、服务类。
1.1.8合同签订：中标人将与中国铁塔股份 南昌市 签订合同。
1.2质量要求：满足本项目技术规范要求并达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
1.3最高限价：本项目设置最高投标限价，最高投标限价为不含税上限单价。不含税单价报价超过对应最高投标限价的，其投标将被否决。
2. 投标人资格要求
2.1本项目要求投标人为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，提供有效的证明材料（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
2.2投标人须承诺开具增值税专用发票，提供承诺函。
2.3本项目接受代理商参加。若为制造商，投标人须出具制造商声明函；若为代理商，代理商须出具制造商针对本项目核心产品的授权，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加应答，代理商和制造商不得同时应答。本项目为非单一产品采购项目（核心产品为：1.5KM热成像双光谱摄像机、3KM热成像双光谱摄像机）。
2.4本项目不接受联合体投标。
2.5本项目要求投标人具备以下资质：
（1）住房和城乡建设部或其下属行政机构颁发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
（2）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证。
注：如投标人已根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔2020〕94号)的规定换领相应专业等级资质证书，则按照相应资质管理规定和资质标准认定投标人资质。
2.6本项目要求投标人具备以下人员：
（1）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A证）1人；
（2）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的
（3）住房和城乡建设主管部门颁发的有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C证）1人； （4）应急管理部门或应急管理部门授权单位颁发的有效的特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）1人，特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）1人； 注：上述人员须提供证书扫描件及2025年5月至今任意一个月在投标人本单位或下属 缴纳的社保证明。一级注册建造师证书须提供有效的电子版证书，一级注册建造师打印电子证书后，未在个人签名处手写本人签名或者电子证书超出使用时限的，该证书无效。以上人员均不得兼任，特种作业操作证应复审的须提供复审证明，且须在 上可查，否则不予认可。 2.7投标人须承诺企业按国家要求配备注册安全工程师或企业具备同等安全管理能力。 2.8投标人之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准如下： （1）投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。 （2）投标人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。 （3）投标人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。 注：投标人对本单位在互联网上披露的公司注册
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外； （3）为本招标项目的监理人； （4）为本招标项目的代建人； （5）为本招标项目提供招标代理服务的； （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被依法暂停或取消投标资格的； （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （12）在最近三年（2022年10月1日起）内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）在最近五年（2020年10月1日起）内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （14）在最近五年（2020年10月1日起）内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）； （15）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（ ）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外； （16）被中国铁塔股份 列为全国/江西省 “禁止交易企业名单”的； （17）被中国铁塔股份 列入同类服务“中国铁塔【全国级或公司级/江西省级】供应商黑名单”，且本项目在禁止参与范围内的。 本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。3. 资格审查方法
4. 未在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件！
